新版建设工程施工合同示范文本谁有?



				
				
kele870401
3743 次浏览 2024-06-08 提问
57

最新回答 (3条回答)

2024-06-10 16:23:49 回答

新版建设工程施工合同示范文本:
发包人(全称)    (以下简称甲方)    
承包人(全称)    (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程的承包形式及范围
1、轻包形式,按图纸要求施工
2、承包范围
所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。
三、合同数量及价款
1、按图纸要求
2、工程价款
总价款为壹拾万元正(100000.00)
四、合同期
开工日期    20xx年3月15日竣工日期2011年5月15日合同工
期总天数    天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
五、工程质量标准符合国家验收标准
六、付款方式
签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符合时,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理
1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。
3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。
5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,
因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。
九、甲方责任
1、甲方必须遵守合同付款方式。
2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。
3、如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。
十、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任,直至终止合同。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
4、本工程的质保期一年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知    日内进场维修,    日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予赔偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。
5、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。
十一、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。
3、乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济损失。
十二、附则
1、双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。
2、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一共四页一式    份,双方各执    份,具有同等法律效力。
发    包    人:    承    包    人:
住    所:    住    所:
身份证号:    身份证号:
年    月    日

2024-06-10 16:23:49 回答

在《示范文本》里合同协议一共有13条,其中主要包括:工程概况、质量标准、合同工期、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,这里充分显示了并且约定了合同当事人要履行的基本的合同权利义务。用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律  法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。这也是对合同当事人的权利义务作出的原则性的约定。关于专用合同条款就是对前面的通用合同条款原则性约定的完善、补充、修改或者另外约定的条款。当事人可以根据不同的建设工程的特点和具体情况,通过双方的谈判和协商后对专用的合同条款进行修改、补充。

2024-06-10 16:23:49 回答

发包人(全称):
  承包人(全称):
  依照《中华人民共和国合同法》
  一、工程概况
  工程名称:
  工程地点:
  结构形式:  层数:  建筑面积:
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
  工程立项批准文号:
  资金来源:
  二、工程承包范围
  承包范围:
  三、合同工期
  工期:  天
  开工日期:
  竣工合同:
  四、质量标准
  工程质量标准:
  五、合同价款
  1、合同总价(大写):  (人民币)元
  (小写):  元
  (其中:工程暂列金额  元,计日工  元,材料暂估价和专业工程暂估价  元,安全文明施工措施费  元,总承包服务费  元。)
  2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(

扩展回答

岑文本简介

介绍一下岑文本(以及介绍他的书籍)
问题补充:有什么 现今的书籍(不是文言文的)介绍他的

《催付》写作示范

《催付》写作示范

谁有2021年最新版建筑施工规范及建筑施工图集…

建筑施工有什么规范?它的2021年最新版建筑施工规范及建筑施工图集是什么东西?

装饰设计的文本方案

想了解室内装饰设计的文本包括什么内容?具体内容的一些情况是怎样的?
如何完成一套方案?
有没有好的资料可以推荐的

东弘现代农业示范园

东弘现代农业示范园

相关问题

页面运行时间: 0.056723117828369 秒