哪位朋友能给一份地下车库施工合同?

甲方：  （以下简称甲方）  乙方：  （以下简称乙方）  经甲乙双方友好协商，就甲方承建的“肇源县茂兴镇中心小学教学楼”外墙保温工程施工单项承包事宜达成如下协议：
一、  工程概况
1、工程名称：  肇源县茂兴镇中心小学教学楼
2、工程地点：  肇源县茂兴镇原中心小学院内
3、承包范围及内容：  保温板粘贴、锚钉、粘网、刮胶
4、承包方式：包工。
5、质量等级：合格
二、工程量及计算方法
以双方现场核定的实际尺寸及实际发生的面积为准。即按照楼立面投影面积计算，不扣除门窗口面积，但门窗侧榜及装饰线条亦不增加面积。
三、价格
1、单价：  2
2、此单价价格为固定价格，不随市场价格及国家、地方经济政策变化等因素的影响而调整。
3、工程总价款以双方最终核算的实际发生面积计算为准。
四、付款方式
乙方在开工前2万圆，余款待工程完工验收合格后一次性结清。
五、工期
计划开竣工日期：
六、其他
协议签订后在甲方、监理协调及管理下施工，乙方必须积极主动配合甲方并就安装部位、顺序等在甲方代表和监理工程师的协调下进行磋商，保证与土建装饰工程同时安全流水施工。如乙方在施工安全上因违规操作而出现安全事故其责任由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、质量标准及验收
八、双方责任与义务
1、甲方提供有关的建安工程设计图纸，乙方按有关的国家现行标准及甲方要求进行施工。
2、甲方为乙方协调解决施工用水、电及材料堆放场地，主动协调解决乙方与土建总包方之间的各种关系，为乙方施工提供便利条件。
3、甲方按国家标准规定监督检查工程质量，对不符合规定和约定的，甲方有权要求乙方施工人员在合理期限内无偿修理或返工；因甲方原因造成的不具备施工条件，乙方可顺延工期。
4、乙方严格按照设计图进行施工，不得擅自变更，如若变更应提前通知甲方。待甲方同意后方可施工。
5、乙方必须按合同约定的工期按时安装完毕。
6、乙方与工程施工总包方积极主动配合，服从其现场管理并协调好双方关系。
7、乙方对半成品、成品具有保护义务并采取一定措施，甲方积极协助。
九、保修及服务承诺
1、保修一年（从单位工程验收合格之日算起），保修期内出现产品质量问题保修、保换、服务随叫随到、不收取任何费用。一年后终身有偿服务。
十、违约责任
1、  甲方的违约责任
2、  甲方应保证原材料的供给能够满足乙方的施工进
度，如发生停工待料现象工期顺延并给予乙方窝工损失费（具体数额双方磋商）。
3、  乙方的违约责任
（1）如甲方发现乙方产品在施工质量及安全方面有不符合甲乙双方约定要求的情形，乙方无条件返工处理，并向甲方支付合同价款5%的违约金。
（2）如乙方不能在合同约定的期限内并在保证质量的情况下施工完毕,每迟一日向甲方支付人民币贰仟元违约金。
十一、安全生产和文明施工
乙方在现场施工中必须遵守国家、地方有关安全生产和文明施工的规定及土建工程施工方安全生产和文明施工管理制度，确保安全生产和文明施工。因违反安全生产或文明施工规定、制度导致安全事故发生或受到相应处罚的，后果由乙方自负，甲方不承担任何责任。
十二、争议解决方式
本合同执行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商无效的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼；在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同应继续履行。
十三、其他
本合同一式六份，甲方四份乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效。本合同附件与合同具有同等法律效力。
甲方（章）：  乙方（章）：
法定代表人：  法定代表人：
委托代理人：  委托代理人：
单位地址：  单位地址：
电  话：  电  话：
合同签订地点：
年  月  日

简易工程施工合同合同编号：发包方：________________
承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规
，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、建筑面积(工程形式)：____________
三、施工地点：________________
四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________
六、工程质量标准：________
七、工程价款：共计人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
消防工程施工合同
相关专题推荐：
华律网合同范本由编辑人员收集整理而来，不代表华律网立场。如果您需要解决具体法律的问题（如离婚、房产纠纷、人身伤害、刑事等）