弱电施工协议书范本哪位有?

如下：
合同编号：_________  
甲  方：_________  
地  址：_________  
电  话：_________  
联系人：_________  
传  真：_________  
邮  编：_________  
乙  方：_________  
地  址：_________  
电  话：_________  
联系人：_________  
传  真：_________  
邮  编：_________  
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：  
一、工程概况  
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统  
2、工程地址：_________  
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。  
二、甲乙双方的责任和义务  
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。  
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：  
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）  
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。  
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。  
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。  
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。  
三、工程进度安排  
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。  
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。  
四、工程验收时间  
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。  
五、合同预算金额  
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）  
六、结算方式  
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。  
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。  
七、人力不可抗拒事故  
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。  
八、违约责任  
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。  
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。  
九、解决争议的方式  
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。  
十一、合同生效及其它  
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。  
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。  
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。  
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。  
甲方（签章）：_________  乙方（签章）：_________  
法定代表或其委托人：_________  法定代表或其委托人：_________  
地  址：_________  地  址：_________  
开户行：_________  开户行：_________  
帐  号：_________  帐  号：_________  
签约时间：_________年___月___日  签约地点：_________

弱电施工合同
合同编号：_________　  　　
甲　方：_________  　　　　　
地　址：_________  　　　　　
电　话：_________  　　　　　  
联系人：_________　　　　　  
传　真：_________  　　　　　
邮　编：_________  　　　　　
乙　方：_________  
地　址：_________  
电　话：_________
联系人：_________
传　真：_________
邮　编：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
相关的合同范本  ·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________　　　　　　　　乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________  　　　  　法定代表或其委托人：_________  
地　址：_________  　　　　　　　　　　  地　址：_________  
开户行：_________  　　　　　  　　  　　  开户行：_________  
帐　号：_________  　　　　　　　　　　  帐　号：_________
签约时间：_________年___月___日　  　　  签约地点：_________

你好，受版幅限制，我就给你个例本吧，一般都是A4纸，你参考一下，自己可以去打印。合同编号：_________  
甲  方：_________  地  址：_________电  话：_________  联系人：_________  传  真：_________  邮  编：_________  乙  方：_________  地  址：_________  电  _________  联系人：_________传  真：_________  邮  编：_________  甲乙双方为________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：  一、工程概况  1、工程名称：_________（地点名称）弱电综布线系统  2、工程地址：_________  3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。  二、甲乙双方的责任和义务  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：  1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）  2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。  3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。  5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。  三、工程进度安排  1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。  2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。  四、工程验收时间  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。  五、合同预算金额  本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）  六、结算方式  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。  七、人力不可抗拒事故  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。  八、违约责任  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。  九、解决争议的方式  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。  十一、合同生效及其它  1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。  3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。  4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。  甲方（签章）：_________  乙方（签章）：_________  法定代表或其委拖人：_________  法定代表或其委托人：_________  地  址：_________  地  址：_________  开户行：_________  开户行：_________  帐  号：_________  帐  号：_________  签约时间：_________年___月___日  签约地点：_________