防火涂料施工合同范本哪位可以提供一份?
最新回答 (3条回答)
施工防火涂料合同范本
乙方:
甲方:
经双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、施工性质:
二、钢结构防火涂料施工进度及工期。
1、自 年 月 日起至 年 月 日止,总历天 日。
2、进场施工日期由发包方提前3天通知对方。
3、如遇雨天、台风等其他影响施工的情况,工期顺延。
4、由于乙方施工延误产生的罚款及负面影响,由乙方承担。
三、钢结构防火涂料喷涂工程质量及验收。
1、进场所用的防火涂料,必须通过监理及有关部门见证及认可,并以所用的钢结构防火涂料做相溶性试验,其报告送监理签证备份。
2、施工时应严格按照施工文件中所规定的柱2.5小时梁1.5小时施工。由于防火涂料质量问题验收不合格造成返工均由乙方承担。
3、本工程以建筑装饰工程质量验收规范EB5021-2001等国家制定的施工及验收规范与施工文件同等验收标准。
四、安全文明施工
1、在施工中,乙方必须严格按照安全施工规范进行,接受现场监理监督。
2、并有严格防火涂料粉刷施工安全保护措施,保证施工安全,设有专人负责安全监督。
3、施工过程中一切质量事故、安全事故应由乙方自行负责,并保证不能损害甲方利益。
4、乙方所有现场施工人员必须有专业施工经验,施工人员每人应有两份以上的工伤保险。
5、施工中产生的一切安全事故均与甲方无关。
五、工程价款。
1、柱2.5小时 元/㎡,梁 元/㎡,按实际施工面积计算。 2、本合同已包括工人差旅费、伙食费、住宿费、材料费、检验费、施工费和验收所产生的相关费用,及施工中所需要的安全防护费用。
六、付款方式。按进度付款:施工完部分工程量按现场确认工程,乘以单价70﹪付款,余款验收合格后附上报告一个星期内付清。
七、合同生效与终结
1、合同经双方签章后生效,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、本合同如产生纠纷,双方及时进行协商解决。如协商有分歧,任何一方都有权向当地人民法院提起诉讼。 3、本合同至施工完成,尾款结清时自行终止。
甲 方: 乙 方:淄博铭威特防火涂料 法定代表人: 身份证: 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
你好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参考一下
防火涂料施工合同
甲方(发包方)
:
(以下简称甲方)
乙方(承建方)
:
(以下简称乙方)
甲方需进行钢结构防火涂料施工,现委托乙方实施,为明确双方权利、责任、义务,经双方充分协商,签订本合同,双方必须共同遵守。
第一条
工程名称及地点
工程名称:
工程地点:工程范围:
第二条
承包方式和造价
承包方式:
乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工;
工程总价:按上述承包范围的总面积为约
2,施工总价为人民币元,人民币大写。工程完工以实际建筑边到边
的面积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。以上价格为含税价。
第三条 竣工日期
本工程定于 年 月 日开工至 年 月 日完成
合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中,因不可抗拒的因素工期顺延。
第四条 施工要求
乙方根据设计要求选用防火涂料,根据国家施工规范进行施工,并提供防火涂料合格证。
第五条工程款支付
1.预付款:自合同签订七日内,支付工程款总额的30%,计人民币
2.完工款:施工结束后,支付工程款总额的45%,计人民币
3.验收款:
消防验收合格后一周内付清工程款总额的20%余款,计人民币
4. 质保金:自验收合格后,一年为质保期,质保期过后7日内付清工程款总额5%,计人民币伍仟壹佰元整
第六条甲方责任
1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人,具体负责工程监督、
协调及工程签证等事务,甲方中途更换驻工地代表,要求书面通知乙方。
2、乙方材料进场,甲方现场管理人员在24小时内要进行验收,如不验收视为材料合格。
3、按合同约定时间支付工程款。
第七条 乙方责任
1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。
2、如因防火涂料质量有问题,不符合要求,由乙方负责返工,
费用由乙方承担。
3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度,积极配合甲
方现场管理人员工作。
4、乙方严格按照安全施工规程进行施工,否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。
第八条 工程变更
甲方临时变更或停建、缓建造成乙方返工、停工、窝工、倒
运、人员和机械设备调迁、材料积压等损失,则甲方须承担损失且工期顺延。
第九条工程结算及验收
工程完工前三天,由乙方通知甲方进行验收,验收应在工程完工三天后进行,并应在三天内验收完毕,
工程质量及工程内容符合要求,双方在工程验收单上签名或盖章确认。如工程质量不合格,由乙方在商定的期限内进行返工,再进行验收,直到达到符合标准和要求为止。甲方逾期不组织验收的,逾期一星期视为甲方认可整个工程为合格,
甲方必须在工程完工一周内支付合同
内工程款。
第十条 违约责任
1、合同签订后,任何一方在半个月内不履行合同的,均须赔偿对方总工程款10%的违约金,如损失大于10%则按实际发生赔偿。2、甲方不按合同约定支付工程款,每拖延一天,工期顺延,超过六天,按合同总价,每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%,停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担,工期顺延。
3、乙方逾期施工和完工,从逾期第六天开始,每逾期一天,按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。
你好很高兴为你解答据我所知,防火涂料施工合同 建设单位:
(以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《消防工程管理条例》等法律法规的规定,为了明确甲乙双方的权利和义务,促进双方创造良好条件,按时保质保量完成本工程施工任务,经双方充分协商签订以下合同,以便共同遵守。 一 项目名称 1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
二 施工准备 1、甲方负责接通施工现场的水源、电源满足施工要求。 2、甲方施工总面积暂定为
平方米,对钢结构厂房进行防火涂料处理。 3、乙方在施工前,必须要向甲方提供施工方案,并签订施工现场安全协议。 三 施工期限 1、从
年
月
日至
年
月
日止。 2、在施工过程中,如遇下列情况,必须延长工期: (1)上道工序完成不及时而影响下一道工序的施工; (2)甲方提出变更计划或变更施工而影响施工; (3)人力不可抗拒的因素影响施工(如下雨、结露、湿度>85%)。 四 工程结算 1、本工程一次性定价为人民币
(¥ )。 2、本工程所需的全部设备材料,均由乙方负责采购。 3、付款方法: 本合同自签订之日起生效,甲方应在消防验收后7日内支付人民币
元。
五 工程质量验收 1、乙方施工采用的钢结构防火涂料必须达到国家标准及消防技术规范的要求。 2、乙方的施工和验收以国家现行《消防技术标准规范》为准。 3、竣工验收中如发现不合格部位必须返工或修补的地方,乙方应及时返工和修补,因此而产生的各项费用由乙方负责。 4、乙方施工前必须向甲方提供消防产品的合格证、认可证、检验报告及乙方的资质证书。 5、乙方协助甲方做好消防验收工作。 六 违约责任及纠纷解决 1、合同签订后不经协商同意,任何一方不得变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工进度造成的全部经济损失,如甲方中途解除合同时应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。 2、各方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,均由拖欠方负因此而产生的全部责任。 3、本合同如发生纠纷时,当时人应及时协商,协商不成时任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的可向当地的劳动局促裁委员会申请促裁或直接向人民法院提起诉讼。 七 附则 1、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份; 2、本合同自双方盖章之日起生效,于工程全部竣工并结算完毕后失效; 3、在施工过程中,施工人员的治安与安全均由乙方自负,与甲方无涉; 4、本合同未尽事宜另行协商。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表: 乙方代表: 账 号: 账 号: 电 话: 电 话: 签订日期: 签订日期:
希望我的回答能帮助你。望采纳。
扩展回答
防火涂料施工方案
求防火涂料的施工方案?拜托了
钢结构防火涂料怎么施工
请问钢结构防火涂料要怎么施工,有施工方案提供吗?
常熟单包防火涂料施工
有没有比较了解常熟单包防火涂料施工方面的知识啊?这防火涂料一般得多少钱该如何用量啊?