装修是件大事:防止被忽悠。“装饰工期延误违约金”为您说说装修这里面的事,省心装修。
【拒绝增项!!!拒绝猫腻!!!】
补充协议也是有法律效力的,有补充协议就只能按照补充协议执行。希望我的解答能帮到你
合同约定是千分之一,既然有这个约定,怎么后面又出了每日20万、40万,又约定不超过40%,看不懂。违约金是双方约定的,法律没有明确规定加以限制。有合同约定按约定履行...
这个一般合同都有标注,其他的算法算的再好,双方必有一方推诿扯皮,法律也只会支持合同上明文的条款! 违约金各地程式合同标注均有不同,如有逾期,大体在千分之一到千分...
如果合同有约定、按约定执行;没有约定,就需要协商或先通知再协商的办法!2
违约金的计算,应由签定合同的时候写在合同内容中. 如果一方违约,另一方可凭合同向违约方索要违约金.如对方拒不履行,您可以拿合同去法院进行民事诉讼.
1、按照合同法的规定,对违约责任问题,有约定的按约定,没有约定的,按照法律规定来承担违约责任。 2、合同法的相关规定: 第六十一条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约 定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达...
要看你跟业主是怎么约定的!一般是1-3年,当然大一点的工程有可能5年1
如果是工商局发的正规合同是按照总工程款的千分之几来扣除(每天),千分之2-5。还有这个是合同里规定的,并非是备注加上去的。 地板没货是主材类的问题,就算发生官司,装修公司的责任也不会很大,你也没辙。你最好是换款地板。2
没规定,双方约定,两天每天1%能多少,算了,和气生财,以后可能要维修啥的
为什么要违约? 装不好是他们的事,没做好就要承担后果,找律师要解决的不是违约问题,是赔偿问题,工期一期做这么久肯定有原因,如果是他们那方造成的话直接就是他们失职的问题了,拿了钱不办事肯定可以要赔偿埃而且一期做这么久,后面的工程要...
按实际损失索赔。
根据合同的约定计算,如果合同没有约定,只能根据你受到的损失计算。
工期的证据及因此造成损失的证据; 2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据; 4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根...
您好, 根据相关法律法规规定,只要承发包双方有合同关系且造成工期延误的责任属于建设单位,电梯安装单位和装饰装修单位就能就工期延误向其索赔,但注意必须在合理的流程期限范围内。
赔偿违约金是双方已经签订合同,而且合同中对双方违约有明确赔偿条款,如果单反违约确实需要支付违约金。但这些事还是希望双方坐下来好好的协商下,比如你不找他们装了,总有原因,让对方解决你心里疑虑。18
那要看合同有没有预期竣工这条了。如果没有就没事的。如果有的话。是可以友好协商的,那就要看你的关系了。
你好,如果没有特别约定的话,是包括法定节假日。
装修合同法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。 一、一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决。 二、一般双方在签订合同时,都会...4
需要看装修合同中具体的责任部分是否有约定 有约定从约定 无约定要商谈
由于未见到你们所签合同,不知道具体条款,无法准备回答。 根据你所述,虽然对方存在一些质量不过关的地方,但这个应该达不到根本违约,如对方未根本违约,你就能单方解除合同,现在你单方解除合同了,你这方肯定是要存在赔偿责任的,至于多少金...3
装修合同违约金多少合适,你与装修公司可以自由约定,可以约定一定金额,也可以约定违约金的计算方法。 我国《合同法》第一百一十四条: 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿...1
的回复 我还想请问一下,我与装修公司签订的赔偿违约金额度为每延期一天,赔偿工程总价款的千分之三,但是由于装修公司的一再延期,我是否可以要求违约金以外的严重违约赔偿?
这就要看你们合同怎么规定的了!
我是设计师 这方面您可能多考虑了 发现上诉您说的问题,可能是他们有意写的,也可能写错了,还有您可以直接不要定金了,可以委婉的拒绝,一般装饰公司都不会和业主闹的
工期延误的情况,那么是 1、装修有返工现象 ,装修中出现返工现象其实是很正常的,一个是装修过后可能和预想的不一样,另外一个是装修公司或者装修队可能造成返工,还有一个...
作为一家工程装饰幕墙公司,凭什么给材料商开罚单. 加之罪何患无辞?! 又不是执法机关?借延误工期为由欠点材料款太容易啦. 作为市场主体,有法可依,有法必依,该不该罚合同上面有明确约定. 可以到法院,而私开罚单材料商才不吃这一套吧.
作为一家工程装饰幕墙公司,凭什么给材料商开罚单. 加之罪何患无辞?! 又不是执法机关?借延误工期为由欠点材料款太容易啦. 作为市场主体,有法可依,有法必依,该不该罚...
哦,你把钱交了米,装修费用,如果没,扣除50%让他们知道什么是延误。
比如你们的材料计划是应该在10号领料施工的,结果推迟到15号,因材料购买不到位引起的工人窝工,你方必须支付给工人的基本费用是多少。 3、如果是施工中因工人技术水平...
作为一家工程装饰幕墙公司,凭什么给材料商开罚单. 加之罪何患无辞?! 又不是执法机关?借延误工期为由欠点材料款太容易啦. 作为市场主体,有法可依,有法必依,该不该罚合同上面有明确约定. 可以到法院起诉,而私开罚单材料商才不吃这一套吧.
法律没有明确规定加以限制。有合同约定按约定履行合同约定是千分之一。违约金是双方约定的,又约定不超过40%,看不懂、40万,怎么后面又出了每日20万,既然有这个约定
合同约定是有效的对方认为过高或过低可以起诉要求法院变更,以给您造成的损失为原则,见合同法
无约定从法定,法院酌情判定合同属于私法,你可以主张因拖欠工期造成的租房开支等直接经济损失,有约定从约定,合同没有约定拖欠工期的违约金
消协还在那呢~~?协商一下吧?我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.!别怕啊你找的是工商局注册过的装修公司么,想长远发展,这样做不是傻了吗.
违约金各地程式合同标注均有不同,另外 也可以双方约定具体金额,如有逾期,其他的算法算的再好这个一般合同都有标注,大体在千分之一到千分之三每日,法律也只会支持合同上明文的条款,双方必有一方推诿扯皮
不知你急什么。施工方会比你急。你就靠拿违约金发财吗?先鄙视下。不能按时完工百分之百是你间接造成的。
一般按延期天数算即每延一天罚工程价的千分之一
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定
违约金的计算,应由签定合同的时候写在合同内容中.
如果一方违约,另一方可凭合同向违约方索要违约金.如对方拒不履行,您可以拿合同去法院进行民事诉讼. 违约金的计算,应由签定合同的时候写在合同内容中.
如果一方违约,另一方可凭合同向违约方索要违约金.如对方拒不履行,您可以拿合同去法院进行民事诉讼.
应该是可以按天来计算的,但是有一个问题为什么会晚呢?我建议还是找装修公司做一个协商吧
应该是可以按天来计算的,但是有一个问题为什么会晚呢?我建议还是找装修公司做一个协商吧
非常感谢倚天剑的《解释》,帮我分析一下,我该怎麽办?谢谢! 现在我明白了开发商为何强硬!我的具体情况如下: 我在去年11月现金一次性付款购买联体别墅期房一套。合同规定我如我超期付款违约金5/万/日。 出卖人在今年6月30日前应将新房交付使用。若延期交付90日后,违约金3/万/日。 我在6月30日前得到开发商通知,在验收时发现屋顶严重漏水(上面是露台)其中最大的一处正好在电灯及管线周围,漏电会危及生命安全。开发商急催办入住手续,否则超过7日后10圆/日......幸亏当时一个作过房地朋友在看了房后正义词严,迫使开发商同意先修房子在办入住。因房顶质量太差经反复多次最后彻底翻修终在100天后解决此问题。其中,交涉频繁,酷暑往返,雨后看房,付出时间自不必说. 开发商强调:1,此片房子经房管部门验收合格,并以获得准入正。因此视为合格房子,
事情还是要按合同来执行,但口头协议是考验双方诚信问题的,就算吃了亏,就只能吃一堑长一智了由于现在都是按照合同来处理的,如果只是口头协议,没有法律依据,所以违约金按合同上的规定来赔偿!口头协议没有效,他们抵赖很正常。如果客户要求终止合同,违约金算客户违约。
这个更多是看你和装修团队签约合同的里面有备注,里面备注多少就多少。
业主投诉关于装修公司工期延误的事。首先,工期延误分为两种:、
一种是施工方由于自身原因造成了工期拖延。
另一种是业主购买主材未及时或项目更改等其他问题而造成的工期拖延。
关于第二种问题,其实可以相互协调解决,因为负责任的施工方都会提前告知业主,要去买什么或者提前去定什么。比如定制木门需要等40多天来安装,如果前期测量出现错误,那又要等1个多月,这样一来二去耗费了大量时间,乳胶漆也不能竣工验收,这其实并是施工方的直接原因造成的。所以该催的催,该抓紧的抓紧,不要因为一件小事大家都拖。
在房屋装饰装修工程中,根据造成工期延误的原因,分为顺延与不能顺延工期,应视具体情况追究责任人的责任。工期可以顺延的情况有:(1)工程量变化或者设计变化的。(2)不可抗力。(3)定作人未按照装修合同约定完成其应负责的工作而影响工期的。(4)定作人未按照装修合同约定支付工程款影响正常施工进度的。(5)定作人同意延期的其他一些情况。工期不能顺延的情况有:(1)因承揽人的责任不能按期完工的。(2)因承揽人的原因造成质量存在问题返工的。 判断工期延误的原因应当以双方签字认可的书面协议为准,由此确定双方的责任。例如,在施工过程中,需要增加或者减少工程内容,所有材料发生变化,相应的工程费、工期也要相应调整,此时需要签订《工程变更单》,作为竣工结算和顺延工期的书面依据,应注意保存装修合同文本、发票、收据、有关建筑材料的留
他们这些行为属于严重违约行为,变更了合同的主要条款,应当双方协商一致。解除是可以,但要慎重,毕竟钱在他们那里。最好,请律师帮您策划。
消协还在那呢~~你找的是工商局注册过的装修公司么,这样做不是傻了吗?我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.,想长远发展.?协商一下吧!别怕啊
1、遇见假期或节日,装修工人回家建议:在签合同之初业主就应该预想到,五一、十一、过年这种长期,装修公司怎么处理,是给工人放假?放几天,还是放假期间照常施工,询问好后,再来施工。2、更改设计方案建议:业主在装修之初就应该与设计师商量好,固定下来装修的设计方案,否则改了又改不仅浪费时间,亦浪费大量。3、材料未到位建议:一般只有业主临时看到某样产品而想到购买,从而拖延了工期,是紧翘商品提前购买,亦或者退而求其次,选择替代品,从而不影响整个工期。4、装修公司故意拖延建议:(1)、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下,寻找妥善的方法得以解决;问题发生
按照双方之间的合同约定向对方索赔。
应该在总造价的 2%--5%,要看你的合同是怎么签的。
应该在总造价的 2%--5%,要看你的合同是怎么签的。
要看你跟业主是怎么约定的!一般是1-3年,当然大一点的工程有可能5年
按常理说,当时开发商你签定装修合同,该合同的签定由于不是你的真实意思表示,你依法可以撤消或变更该合同。即便你不主张的,合同发生法律效力,由于合同相对方履行合同没有尽自己应尽的义务,你就此要求解除合同,对方对合同不再继续履行下去也负有责任,同时即使假如对方没有责任的话,合同并没有约定违约金,对方要求违约金过高,你可以要求予以调整。
以上意见这个要看你的解除理由是否违约,但是如果你认为违约金过高可以要求法院降低违约金,如果违约是需要支付违约金的,仅供参考
你先仔细阅读下你们立的合同书,看各方的责任和义务是怎么约定的。如果是没有施工甲方违约,可以索取总工程额的2%-5%的违约金,如果你给业主出过设计方案和效果图、施工图的话,还要加收5%―8%的设计费装修是一件系统及繁琐的事情,一旦涉及违约,必须通过司法途径解决,这样才不至于留下隐患。这个法律没有明确的规定,但一般不可高实际损失的30%,因此你可以把违约金约定为总装修合同金额的30%装修合同违约金多少合适,你与装修公司可以自由约定,可以约定一定金额,也可以约定违约金的计算方法。 我国《合同法》第一百一十四条: 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成
如果是工商局发的正规合同是按照总工程款的千分之几来扣除(每天),千分之2-5。还有这个是合同里规定的,并非是备注加上去的。
地板没货是主材类的问题,就算发生官司,装修公司的责任也不会很大,你也没辙。你最好是换款地板。
还有这个是合同里规定的如果是工商局发的正规合同是按照总工程款的千分之几来扣除(每天),就算发生官司,装修公司的责任也不会很大,千分之2-5,你也没辙。
地板没货是主材类的问题,并非是备注加上去的。你最好是换款地板
那就没什么好办法了,因为签合同里这也是一个很重要的一项
国家没规定,双方约定,两天每天1%能多少,算了,和气生财,以后可能要维修啥的
不是我泼冷水要回来不弄一呀房子没动你合同签了呀,你当初合同是咋签的,有(如果设计不满意可以换设计图)这条吗?要是有这条的话你就有权利换设计图,不过你的设计费够贵的,其实就是厅里的2张图吧(角度不一样),你要是解除合同肯定就是你违约。其实说实话别的装修公司也这样!不行你就去问问专业的顾问,房子先不要让他们动。
不行你就去问问专业的顾问,有(如果设计不满意可以换设计图)这条吗,其实就是厅里的2张图吧(角度不一样),你要是解除合同肯定就是你违约?要是有这条的话你就有权利换设计图。其实说实话别的装修公司也这样不是我泼冷水要回来不弄一呀房子没动你合同签了呀,不过你的设计费够贵的,房子先不要让他们动,你当初合同是咋签的
呵,想全拿回来不可能了,不过有个办法,可以在设计上找毛病
去品
那要看你们的合同上怎么写的或是你们自己怎么协商的。
需不需要违约金那要看你们双方之间的合同,合同如果约定违约金的话是需要支付的,但是如果过高可以要求降低。
不是还还有5%的尾款吗?好行应该是总造价的1%每天,哈哈,我们公司还没有出现过这中情况,不负责任,一般装修在25天左右,轻工辅料,大包两个月也是正常的,因为的等柜子什么门,橱柜,这个比较慢,主材占用时间,五项是不会的,中间有两天的时间足够了,每个工种5-6天正常的,瓦工,大白。木工,水,电砸墙一般三天搞定,多说,哈哈,
你和他们协商一下,实在不行就不给工钱了看合同具体的约束是怎么说的,就像你买房子一样,如果房东合同签好了不想卖了那就要付违约金,这其实是一个道理,如果你镇的想惩罚他们一下就态度强硬一切按照合同办事。你可以和他坐下来好好聊聊
根据相关法律法规规定,电梯安装单位和装饰装修单位就能就工期延误向其索赔您好,只要承发包双方有合同关系且造成工期延误的责任属于建设单位,但注意必须在合理的流程期限范围内
偿违约金是双方已经签订合同。但这些事还是希望双方坐下来好好的协商下,让对方解决你心里疑虑,而且合同中对双方违约有明确赔偿条款,总有原因,如果单反违约确实需要支付违约金,比如你不找他们装了
要看合同有没有预期竣工这条了。如果没有就没事的。是可以友好协商的。如果有的话,那就要看你的关系了
遇到故意拖延工期的纠纷,必须依照当初签订合同时约定条款履行。开工签订合同,约定工期,违约责任应该是必须的条款,如果违约按条款兑现,没有约定工期和违约责任就没法追究施工缉单光竿叱放癸虱含僵单位的拖延带来的后果。
1、选公司选择一个好的公司其实是避免工期延误很好的一个方法,一个好的公司有他自己的运作方式,延误工期对他们来说也有一定的损失,所以找一个好的公司很重要。2、签合同在签合同的时候加上一条,工期延误1天装修公司赔多少钱,这个合同条款是一定要加上的,在谈装修的时候就要和装修公司讲明了,给他们一定的经济压力。3、早规划一方面是自己的规划,比如装修需要3个月,这3个月中要合理的安排自己的时间,比如需要你去验收水电了但是你出去旅游了,要回来才能验收,一般正规的公司会暂停装修,这个延期装修公司不承担责任的,所以要早早的规划好自己装修时的安排。4、多房子毕竟是自己的,所以在装修的时候要多装修公司,这个包括很多。材料的选购、付款的及时等等。如果因为业主在选材的时候不,这样也会造成工程的延期。5、商量这
重新安排施工进度空气污染造成装修延误工期是自然不可抗力,可以审请工期顺延,增加夜间施工,抢工期