家装严重延误工期

装修延误工期

根据合同的约定计算,如果合同没有约定,只能根据你受到的损失计算。

家装包工头延误工期如何

一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的... 则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给...

家装包工头延误工期如何起诉

一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任,没有具体的数额,双方由约定的,从其约定。 二、在大型的建设项目中,时...

装修施工方延误工期一般多少

其具体的延误工期所应该的多少，详细应该在标准的合同中有所体现的； 若是合同中有所提到的，那么久根据合同的进行。 例如：1000平方的门面装修，延误一天业主需要多支付一天的房租；那么合同中可能就要根据这个费用来写清楚的费用...1

装修施工方延误工期一般一天多少

一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的... 三、其一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的金,C为原...

装修施工方延误工期一般赔偿多少

其具体的延误工期所应该赔偿的多少，详细应该在标准的合同中有所体现的； 若是合同中有所提到的，那么久根据合同的进行赔偿。 例如：1000平方的门面装修，延误一天业主需要多支付一天的房租；那么合同中可能就要根据这个费用来写清楚赔偿的费用...1

装修施工方延误工期一般一天赔偿多少

有没有相关的法规条文? 装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.

装修延误工期停装修公司该如何赔

你们的合同是如何签订的,是否约定了责任,如果有就按责任规定的办法办。

对待装修公司延误工期应该去哪里找回说法

首先要有合同约定,工期延误如何处理? 然后根据合同约定进行书面通知,要求,明确索赔费用及追究的其他责任。 接着,根据书面索赔通知,扣除工程款。 如果不服,或者此...

装修公司延误工期2个月了可以吗

先看看为什么会延误工期工期，有的放矢的解决问题是上策。网友建议，仅供参考。祝你好运！

装修公司延误工期2个月了可以起诉吗

先看看为什么会延误工期工期，有的放矢的解决问题是上策。网友建议，仅供参考。祝你好运！

装修公司延误工期可以解除合同吗

这个有些麻烦,楼主所说的情况并不适用于延误工期而进行的合同解除;只可以适用于施工质量不符合合同规定而进行的合同解除,但是这种事情是公说公有理,婆说婆有理的,你说...

请懂法律的高人指点关于装修房屋延误工期的问题

另外租房居住的损失

于7月8日到老蒋那海航装饰延误工期装修质

哦，你把钱交了米，装修费用，如果没，扣除50%让他们知道什么是延误。

实创装修墙面地面波浪状重新找平自己掏钱延误工期一个多

什么全包啊,是个呢!!!!墙体找平要花钱,产墙皮,扣瓷砖,包括电线啊,各种布线,一米要多少钱,,,,气愤啊,门送三个,门口只送两个,这不坑爹呢么!!!什么38800套餐啊,最后5万都打不...

我找的海天装修公司合同规定75天现已延误工期6

先看双方是否能达成协议，是否能和解，能够给予你方的一些损失，如果不能， 这个可以按合同期内的工期来起诉撒，

找的海天装修公司合同规定75天现已延误工期6

先看双方是否能达成协议，是否能和解，能够给予你方的一些损失，如果不能， 这个可以按合同期内的工期来撒，

我于7月8日到老蒋那投诉海航装饰延误工期装修质

哦，你把钱交了米，装修费用，如果没，扣除50%让他们知道什么是延误。

因装修公司延误工期工程质量出现严重问题现

现在建委没有相应的退场合同，要您根据您的实际情况进行自行起草

因装修公司延误工期工程质量出现严重问题现我

现在建委没有相应的退场合同，要您根据您的实际情况进行自行起草

绵阳这个季节适合家庭装修吗天气会不会延误工期这段时间

是会延误工期的,但是不会耽误很久,天气太湿不如春天装要好些,材料会涨价,因为冬天的运输比较困难,物料都在涨价

于7月8日到老蒋那海航装饰延误工期装修质量不合格至

哦,你把钱交了米,装修费用,如果没,扣除50%让他们知道什么是延误。

南京装饰公司在梅雨季节装修是否会延误工期呢

装饰公司都有相应的规定!南京面对面装饰,最近这次7周年活动很大!你可以去看看!而且都很不错

装修时发生的工期延误

按实际损失索赔。

什么原因造成装修工期延误

工期延误的情况,那么是 1、装修有返工现象 ,装修中出现返工现象其实是很正常的,一个是装修过后可能和预想的不一样,另外一个是装修公司或者装修队可能造成返工,还有一个...

谁是装修工期延误真凶

各个工种的衔接 装修主材未到位造成工人无法施工 项目经理管理问题

装修时未订立书面合同但工期延误预算超支是

没有永远的朋友，只有永远的利益。和谐的社会也需要法制的约束。您可以咨询相关方面的专家，但我认为您的胜算不大，没有合同，没有证据是最在大的问题。

装修时未订立书面合同但工期延误预算超支是否可以

没有永远的朋友,只有永远的利益。和谐的社会也需要法制的约束。您可以咨询相关方面的专家,但我认为您的胜算不大,没有合同,没有证据是最在大的问题。

如何避免装修工期延误原因

为什么?合同上的条款很重要。一些不规范的装修公司会将一栏用斜线划掉,如果消费者签字后就表示认同合同条款,那么家装公司就有理由不用业主损失。所以,如...

如何避免装修工期延误原因赔偿

1.首先要确认家装公司装修延期完工的原因是什么，是甲方业主增加项目或其他原因导致的延期，还是乙方装修公司的自身原因，或者是建材商、物业等第三方的原因导致的延期。如果是甲方业主或者第三方的原因导致违约延期，那么就不能说是装修公司违...

家装包工头延误工期如何起诉

一、在家庭装修中，一般因为装修队的原因导致工期延误，需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任，没有具体的数额，双方由约定的，从其约定。
二、在大型的建设项目中，时间是施工的基本要素，建设方和承包商在合同条款中一致同意，如果承包商不能在规定的日期前完成项目，则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。
三、其违约赔偿一般的计算公式为：LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本，而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。
而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的，没有具体的数额，从其约定，双方由约定的、其违约赔偿一般的

空气污染造成装修延误工期怎么处理

重新安排施工进度空气污染造成装修延误工期是自然不可抗力，可以审请工期顺延，增加夜间施工，抢工期

装修延误工期影响经营怎么赔偿

这就要看你们当时是怎么签的合同了。打官司是讲证据的。
看合同怎么规定的吧，一般装饰公司都会找各种理由推脱

装修公司延误工期应该怎么办

一般正规的装修公司都有工期约定,而且都有监理,会帮助客户把握工期。另外,有些延误是由于主材造成的,对于门窗、橱柜等定制品应该提前准备测量订货。 装饰公司延误工期令人火大。想要处理这种问题,一是让原装修公司继续装修下去,但是为避免再次发生延误的情况,应就装修期限的宽限期及其违约责任重新进行书面约定,并且在可能的情况下对造成这次延误的责任进行划分。第二,如果考虑原装修公司即使继续装修也难以保证按时完工,就可以考虑更换。但应先委托公证机关对目前的装修现状进行公证,为日后与原装修公司之间的纠纷处理保留相关证据。提醒:预留送货时间按天数算,延多少天的工期,主赔多少,签的合同上面有标准的。你们之间应该有协议的,这个可以约束他们的

装修公司延误工期怎么让他赔偿

装修公司如果没有正当理由，延误工期，先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，如果有，就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任；装修合同中没有前述约定的话，而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话，你可以按实际损失主张赔偿，否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然，主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。

由你所说“进度款拖延了很久没打给他们”可以判断是你方违约在先，你能拿出对方违约在先的证据当初签订合同的目的就是为了制约对方，正是因为你先违约所以对方才敢这么拖——这是我的判断，你就可以打官司，对你很不利。
如果我的判断错误，且这种制约是相互的
你如果觉得你现

谁清楚装修公司延误工期怎么让他赔偿

你好,装修施工方延误工期，一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.
装修公司如果没有正当理由，延误工期，先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，如果有，就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任；装修合同中没有前述约定的话，而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话，你可以按实际损失主张赔偿，否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然，主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。

装修公司延误工期如何确定逾期天数

你好，所谓工期顺延,它实际上指的是承发包双方根据法律及合同约定,对"工期延误"这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致.希望我的回答对你有帮助。
你好，装修公司如果没有正当理由，延误工期，先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，如果有，就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任；装修合同中没有前述约定的话，而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话，你可以按实际损失主张赔偿，否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然，主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
希望我的回答可以帮到你，谢谢

装修公司延误工期而且安的东西和当时选的不一样怎么办

进场时候你带着选材单再看那个材料是否是你选择的，然后公司盖章，然后根据合同内的延期条约商议赔偿问题，当初你们没有主材选购单吗。我也是装修公司的，签字？ 必须一开始你选的时候用选材单填表。假如不符合。延误工期看双方谁的责任。至于选的东西不一样

装修公司违约延误工期

消协还在那呢~~?协商一下吧？我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.！别怕啊你找的是工商局注册过的装修公司么，想长远发展，这样做不是傻了吗.

装修施工方延误工期一般一天赔偿多少

5至1%的赔偿，但是如果是物业星期六日不让打工也没有办法的，而且这些东西将来还要找装修公司进行保修呢一般是0
一般不出现恶劣情况．也不会做这步的啊．装修合同很多这快是没写明的啊．．．建议最好还是找他们管理人员协商．共同把施工质量搞好．装修都是手工做的．在有时候没按时间装好．是比较正常．有些活是慢工出细活的啊／／
看你的合同里是怎么写的了，一般会把正常休息日除外的！~
在合同里应该写明的,我们这里一般是合同额的0.5%
5至1%的赔偿，但是如果是物业星期六日不让打工也没有办法的，而且这些东西将来还要找装修公司进行保修呢一般是0

家装耽误工期该怎么算赔偿

耽误工期:正常30天耽误3天,还要看你主材到位不,装修公司是否故意的,如遇春节、五一、十一等国家法定假日，小区物管不允许进场施工;或者大风、暴雨、地震、小区停电等不可抗拒的因素以及甲方工程材料延误造成无法正常施工，工期合理顺延。不要老想维权,谁跟装修的维权.现在是和谐社会, 放弃所有想法 好好沟通
那要看你们的合同是怎么明确的。赔偿的系数不一样。
家装耽误工期的赔偿问题要看合同是怎样约定的。一般的原则是总造价的5%。
按照合同约定办；如果没有约定，按照你房子大小和位置参考市场租房价格考虑三个月的租金比较合理

我找的海天装修公司合同规定75天现已延误工期69天应怎么办

这个可以按合同期内的工期来起诉撒先看双方是否能达成协议，能够给予你方的一些损失，是否能和解，如果不能

南京装饰公司在梅雨季节装修是否会延误工期呢

装饰公司都有相应的规定！南京面对面装饰，最近这次7周年活动很大！你可以去看看！而且都很不错

二手房家装工期延误怎么办

当地等网络寻找（是量大,共分为三种方式；3；劣势是虚假房源多；劣势是需要花钱），劣势是砍价难），随时看房：当地品牌中介机构或直接委托一家全国连锁的正规品牌中介机构办理（是房源真实有效：1、个人人脉；2、中介机构，成本低，赶集，58、网络渠道：找房网二手房寻找该类房源的具体方式，还免费：自己去找，或者熟人介绍（是对房源了解，良莠不齐）

装修延误了工期怎么办

消协还在那呢~~你找的是工商局注册过的装修公司么，这样做不是傻了吗？我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.，想长远发展.?协商一下吧！别怕啊
1、遇见假期或节日，装修工人回家建议：在签合同之初业主就应该预想到，五一、十一、过年这种长期，装修公司怎么处理，是给工人放假？放几天，还是放假期间照常施工，询问好后，再来施工。2、更改设计方案建议：业主在装修之初就应该与设计师商量好，固定下来装修的设计方案，否则改了又改不仅浪费时间，亦浪费大量。3、材料未到位建议：一般只有业主临时看到某样产品而想到购买，从而拖延了工期，是紧翘商品提前购买，亦或者退而求其次，选择替代品，从而不影响整个工期。4、装修公司故意拖延建议：（1）、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下，寻找妥善的方法得以解决；问题发生

装修工期延误怎么索赔

按照双方之间的合同约定向对方索赔。

遇到装修公司故意拖延造成工期延误该怎么办

遇到故意拖延工期的纠纷，必须依照当初签订合同时约定条款履行。开工签订合同，约定工期，违约责任应该是必须的条款，如果违约按条款兑现，没有约定工期和违约责任就没法追究施工缉单光竿叱放癸虱含僵单位的拖延带来的后果。

家庭装修怎么防止工期延误

1、选公司选择一个好的公司其实是避免工期延误很好的一个方法，一个好的公司有他自己的运作方式，延误工期对他们来说也有一定的损失，所以找一个好的公司很重要。2、签合同在签合同的时候加上一条，工期延误1天装修公司赔多少钱，这个合同条款是一定要加上的，在谈装修的时候就要和装修公司讲明了，给他们一定的经济压力。3、早规划一方面是自己的规划，比如装修需要3个月，这3个月中要合理的安排自己的时间，比如需要你去验收水电了但是你出去旅游了，要回来才能验收，一般正规的公司会暂停装修，这个延期装修公司不承担责任的，所以要早早的规划好自己装修时的安排。4、多房子毕竟是自己的，所以在装修的时候要多装修公司，这个包括很多。材料的选购、付款的及时等等。如果因为业主在选材的时候不，这样也会造成工程的延期。5、商量这

装修工期延误了怎么办

看谁的原因啦 如果是装修公司的，服务又不好的，就可以按合同赔
看谁的原因啦
如果是装修公司的，服务又不好的，就可以按合同赔

装修工期延误赔偿方法哪位知道

装修公司如果没有正当理由，延误工期，先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，如果有，就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任；装修合同中没有前述约定的话，而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话，你可以按实际损失主张赔偿，否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然，主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
装修工期延误赔偿是比较复杂的，业主和承包商在合同条款中一致同意，如果承包商不能在规定的日期前完成项目，则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它代表了一套公寓住

装修房子工期严重延误

误工费合同里应该有关于延期的约定；至于其他不满意的地方，你可以找施工方继续维修、因为没有如期入住的租房费用等，如果有，如，按照要约定追究其违约责任，可以主张因为延期给你造成的损失，维修不合格，可以自己找人维修，费用由装修公司承担。如果没有

二手房装饰工期延误怎么投诉

业主投诉关于装修公司工期延误的事。首先，工期延误分为两种：、
一种是施工方由于自身原因造成了工期拖延。
另一种是业主购买主材未及时或项目更改等其他问题而造成的工期拖延。
关于第二种问题，其实可以相互协调解决，因为负责任的施工方都会提前告知业主，要去买什么或者提前去定什么。比如定制木门需要等40多天来安装，如果前期测量出现错误，那又要等1个多月，这样一来二去耗费了大量时间，乳胶漆也不能竣工验收，这其实并是施工方的直接原因造成的。所以该催的催，该抓紧的抓紧，不要因为一件小事大家都拖。

家庭装修工期延误怎么办

谁的原因啦，服务又不好的，如果是装修公司的，就可以按合同赔
就是你可以找装修公司赔偿工期的问题

家庭装修怎样防止工期延误哪位提供一下

1、所谓“半包”也叫“包清工”、“包人工”，是指业主自己买主材、主材费用由业主自己负担，装修公司负责施工和辅料，装潢公司只收取工费和辅料费的一种家庭装修方式。
2、所谓“全包”，也叫“包工包料”、“全包”，是指所有装修材料采购和施工都由装修公司负责，设计、选材、施工一步到位的一种装修方式。
3、无论是“半包”还是“全包”，业主最关心的是哪种方式既能省钱又能达到预期效果。这需要业主比较这两种方式的优缺点才能做决定。
4、“半包”的优点是：费用支出透明，每种材料具体花了多少钱，业主很清楚；想买什么材料自己决定，可以充分反映自己的意愿；通过逛市场，可以对各种装修材料的价格、性能、质量、保养有更直观的了解；相对来说费用较省，能够根据经济条件选择材料档次。
5、“半包”的缺点是：业主需要

关于装修工期延误的违约金支付限额

法律没有明确规定加以限制。有合同约定按约定履行合同约定是千分之一。违约金是双方约定的，又约定不超过40%，看不懂、40万，怎么后面又出了每日20万，既然有这个约定
合同约定是有效的对方认为过高或过低可以起诉要求法院变更,以给您造成的损失为原则,见合同法

在房屋装饰装修工程中如何确定工期延误的责任

在房屋装饰装修工程中，根据造成工期延误的原因，分为顺延与不能顺延工期，应视具体情况追究责任人的责任。工期可以顺延的情况有:(1)工程量变化或者设计变化的。(2)不可抗力。(3)定作人未按照装修合同约定完成其应负责的工作而影响工期的。(4)定作人未按照装修合同约定支付工程款影响正常施工进度的。(5)定作人同意延期的其他一些情况。工期不能顺延的情况有:(1)因承揽人的责任不能按期完工的。(2)因承揽人的原因造成质量存在问题返工的。 判断工期延误的原因应当以双方签字认可的书面协议为准，由此确定双方的责任。例如，在施工过程中，需要增加或者减少工程内容，所有材料发生变化，相应的工程费、工期也要相应调整，此时需要签订《工程变更单》，作为竣工结算和顺延工期的书面依据，应注意保存装修合同文本、发票、收据、有关建筑材料的留

家装的一般工期需要多久

三个月左右

帮忙想想看家庭装修怎么防止工期延误

你好，具体去找装修公司的
你好，具体去找装修公司的

电梯安装单位和装饰装修单位能否就工期延误向建设单位索赔为什么

根据相关法律法规规定，电梯安装单位和装饰装修单位就能就工期延误向其索赔您好，只要承发包双方有合同关系且造成工期延误的责任属于建设单位，但注意必须在合理的流程期限范围内

刚领钥匙想装修可是毛坯房被楼上泡水我怎么办肯定延误我的工期

一般来说，不会对整体的施工工期造成多大的影响的。主要原因如下：
1、楼上漏水导致墙顶地被水泡，一般来说只是局部的地方，不是全屋整体被水泡。
2、装修最开始进行施工项目主要是先依次进行结构拆改、水电改造设计施工、厨卫防水、厨卫瓷砖铺贴，然后才进行墙顶地的基层处理。在做墙顶地基层处理之前的施工项目大概需要的周期不少于10天左右，而这10天左右的时间基本上被水泡的部分就会干，可以进行相关的墙顶面施工了。
如果自己想在墙顶地干燥之后再开始装修施工，可以和物业及开发商协商，让其进行相应的补偿（补偿的标准可以墙面干燥所需时间作为开发商延期交房的时间进行核算）。
一般来说。
2，让其进行相应的补偿（补偿的标准可以墙面干燥所需时间作为开发商延期交房的时间进行核算），而这10天左右的时间基本上被水