装修是件大事:防止被忽悠。“装修公司工伤赔偿”为您说说装修这里面的事,省心装修。
【拒绝增项!!!拒绝猫腻!!!】
除了事情,必须分析原因,找出主要责任者和次要责任者,然后再按责任的大小分别赔偿。2
业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)...2
若您父亲与装修公司成立劳动关系,则您父亲因工作受伤的,属于工伤。 2.您父亲属于工... 工伤后可以做劳动能力鉴定,之后根据伤残等级要求即可。您父亲可以先与单位协商...
伤残赔偿要依据伤残级别来判定,建议先确定伤残等级。
1、和施工方签订《承揽合同》就可以了。2、我国《合同法》第251条第1款对承揽合同所下定义为:"承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同...
没有书面劳动合同并不影响劳动关系的建立,从实际用工之日起双方即已建立了劳动关系。工伤应当由用人单位承担赔偿责任。疗费、误工费、一次性伤残补助金、一次性疗补助金、一次性就业补助金等赔偿项目累加,五万私了并不算高,公了可能更高。
你这已经算是打谈价钱了,比较困难的,双方都不愿退让的,那么首先要解决的是合同问题,在执行合同过程中,你没有违约,那你就站在了制高点上了,装修公司必定违约了,一方有违约另一方就可以进行合同索赔,如果不能仲裁,就诉讼,让法院来...3
装修公司
依据《华民共合同》 251条、承揽合同承揽按照定作要求工作交付工作定作支付报酬工作 承揽工作式包括:修理、定作、复制、测试、检验等工作 268条、定作随解除合同造承揽损失应赔偿损失 综所述装修合同属于装修公司于业主间订立按照业主要求完装...1
一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任,没有具体的数额,双方由约定的,从其约定。 二、在大型的建设项目中,时间是施工的基本要素,建设方和承包商在合同条款中一致同意,如果承包...
我估计你是图便宜,找的的小公司吧,正常家装80天完全可以装好
一,算工伤的,装修公司有责任: 1,只要当事人能提供证据,证明是在下班途中(时间、地点都要吻合)摔伤的,就属于工伤; 2,当事人发生工伤的,不管是什么原因,都可以获得相应的补偿; 3,如果装修公司为当事人投保了工伤保险的,由当地的社...
如果对方有营业执照,那么是可以构成劳动关系,就是可以申请工伤认定,按照工伤处理。如果对方没有营业执照,不属于公司性质,那么只能按照雇佣关系,按照人体损伤进行索赔。
一般装修公司也会把伤亡事故列在免责条款中。但是包工头一般不具备安全资质,所以他... 责任。 3、工人自身也要承担相应的责任,因为肯定是作不当才造成了事故,担责任比...
您好,这种约定是关于人身损害免责的条款,在法律上是无效的,建议依法。
首先如果是装修公司的原因造成的错误,责任就应该由装修公司承担,打掉重装是肯定的,不过如果打掉重装后对装修效果有影响,那么装修公司也要负责解决,具体的解决措施就有很多了,看你们自己协商
你需要有证据证明装修公司在这方面有过错才可以要求赔偿.否则法院无法支持你的诉讼请求.
一般来说,和你的关系不大。但要保证一点:你签合同的公司是正规公司,有营业执照等相关手续。
这就因人而已了,就像如果玻璃给你割坏了,你说装修公司给不给你赔偿,那要看你了,如果人家让你给赔偿你不赔也不行啊,好好商量呗,毕竟不是故意的,属于工作中的意外,而且一般普通玻璃也不值钱,估计不能让你赔,如果真是赔的话,你最好找个...
可以要求对方承担违约责任
是否合理需看窗户漏水给对方造成的损失而定。无论如何,既然收到法院传票,建议积极应诉。
如果双方认可工期延至2005年3月15日,那么装修公司应当履行工长的承诺,即打一张床和一电视柜作为2005年2月1日至2005年3月15日之逾期赔偿,并承担此后的逾期损失及其他损失。否则,装修公司应当支付你从2005年2月1日起至今的逾期损失及其他损失。
不应自认倒霉,天下哪有那么多倒霉事啊! 当然可以要求赔偿并限期答复,否则诉诸法律途径解决!
如果工程施工不符合施工标准,装饰公司负责拆除原有施工的内容,重新施工。所有返工费用由装饰公司负责,赔偿上是根据签订的装饰合同违约进行赔偿。仔细阅读签订的合同条款。 希望能帮到你。
按房子出租收费计算
这要根据你们签订的合同判断!
凡事主水管漏水都属于开发商责任,由物业负责修理,反应无效的话找街道调节,在无效的话可停止交物管费,然后投诉,如果不是主水管的问题,或者是装修人为损坏,那应该由装修公司全权负责,不管的话可以找公司负责的,还可以投诉,分不清的话,...
装修的金额大的话最好找个律师帮你看看一下合同里有没有漏洞,如果有或者是不合法律的话你可以要求他们更改或以欺\u884c为以及拒绝按照合同办事行为告装修公司要求赔偿。在装修好的几个月之内要注意看一下他们所做的质量有没有达到你们原来的所想...
但是装修公司以我不懂装修而欺\u6211签合同,但是在合同里面的漏洞也不少。当时他们说和质量是好的,所以报价比较高,但装修新房子嘛,谁不想装修好一点。可是装修期间工人...
那就能找乙要求,然后看乙是否有资质能承包水电项目,如果没有,那甲乙之间就是非法分包,还可以找甲要求。甚至于如果甲也是私人身份而没有装修资质的话,还可以要...
可以要求法院强制执行其名下财产、看王某、李某逃跑的情况下1,法院判决的是按份责任,该被装修的房屋总是他的吧、李某间合同如何约定,即按该判决分担赔付责任
3,如无其他证据,法院认定承揽关系是没有问题的,
2、相应的责任划分由法官自由裁定,本案无新证据证实高某有更多损失,则王某
1、法院的判决主要依据是施工工具。高乙自备工具施工,属于工程分包或转包。若高乙没有工具的话就是雇佣关系了。因此高乙承担主要责任,李甲和王某都是连带责任,法院判决是正确的。上诉的话最多就是责任比例划分变动,可能性不大,诉讼成本不会低了,不建议上诉。
2、申请法院强制执行,看看李甲有什么财产可以抵押赔付,没有的话只能认倒霉了。
你好,根据你说的情况,法院根据高乙自备工具认为属于承揽关系是没错的。其次,你
雇主要承担赔偿责任您好,欢迎追问或者是来电详询,这样的话雇员在从事雇佣活动中受伤的。如果还有其他疑问,如果是您直接找了两个人来装修,可以减轻雇主的责任,那这种情况就属于雇佣关系,如果雇员有重大过错的
(一)在工作时间和工作场所内【工伤认定】
第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,因工作原因受到事故伤害的;
(二)工作时间前后在工作场所内
员工工伤待遇主要是根据《社会保险法》规定项目。根据《工伤保险条例》的规定进行执行的。依据《社会保险法》第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照规定从工伤保险基金中支付:(一)工伤的疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性疗补助金;(八)因工亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。第三十九条 因工伤发生的下列费用,按照规定由用人单位支付:... 其遗属领取的丧葬补助金: (一)工伤期间的工资福利;(三)到统筹地区以外就的交通食宿费;(二)五
需要根据装修合同来看。基本思路是先请求保修补漏并承担造成别人的损失,如果不愿意保修或者无法补漏好那就赔偿违约金或者赔偿所有的损失。
1、包工头是施工工人的实际雇佣者无论怎样肯定是要承担主要责任的。
2、装修公司同包工头肯定是有转包协议的,一般装修公司也会把伤亡事故列在免责条款中。但是包工头一般不具备安全资质,所以他们之间的免责条款是无效的。装修公司要承担次要责任。
3、工人自身也要承担相应的责任,因为肯定是操作不当才造成了事故,担责任比较小。
当然算,不仅工作时,就是上下班时,在上下班的必经之路正常上班途中受伤也算工伤
按照工伤处理如果对方有营业执照,那么只能按照雇佣关系,按照人体损伤进行索赔,那么是可以构成劳动关系,就是可以申请工伤认定。如果对方没有营业执照,不属于公司性质
只能跟施工队长或装修公司协商解决,责任很难界定,也没签定劳动合同算工伤,但是装修行业的工人都是临时请的;
如果受伤,99%没有购买保险,要寻求赔偿更是难上加难
无效,这种不公平合同是没有任何法律效应的!
你好,此条款属无效条款,不影响其他条款的效力。
只要公司签字盖章一样具有法律效应。
了事情,必须分析原因,然后再按责任的大小分别赔偿,找出主要责任者和次要责任者
赔偿多少法院或仲裁会给出公正的答复,发生工伤应当由施工总承包单位负责,如果装修施工合同签订单位、应当对受害者进行劳动伤残鉴定首先要看装修施工合同,应当由雇主负责!,到劳动仲裁委员会或法院进行调解,根据鉴定结果。
如何赔偿的问题是这样 1。如果是私招乱顾的,是有资质的施工总承包单位。另外提醒千万不要私了
就按合同要求的工期赔偿你的损失和返工的材料等等主要是你的装修款付的太快了,也让他们也着急一下,你找的这家装修队太不给力了,主动权不在自己手里。主要是双方好好沟通,大概是民工做的吧。如果真要打官司是要花时间和金钱的,卫生间的防水都做不好。做完后的质保金和尾款就不给他们了。就是不给
合同有约定的按合同约定走!没约定的协商解决!协商不了的按合同争议解决形式解决!
一般我们在签订合同争议解决方式时,有两个选项,一是劳动仲裁,二是某法院起诉!装修公司愿意的方式法院起诉,因为起诉有缓和的余地,也可以申诉等途径!但仲裁就不一样了,仲裁是一次性定性,仲裁人员组成是随机性的。所以选择仲裁解决方式对消费者还是很有力的~!
首先明确的是你不需要承担责任,无论是按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条( 雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。 雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。)还是按照劳社部发〔2005〕12号 《关于确立劳动关系有关事项的通知》(四、建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人,对该组织或自然人招用的劳动者,由具备用工主体资格的发
。1。、你如果签订的正规的装修合同、地板砖会烂。但瓷砖再便宜或者再低劣也不会发生这样的情况的。 2。但也就地域不同。首先要观察是人为还是瓷砖本身的原因。一般说坏了而且是大面积或者很多。也许是在铺贴好后没有做很好的保护导致。大多数是人为因素。?如果是地砖坏了。合同后部会对赔偿有解释。正常是延期一天赔偿合同金额的千分之三。可以要求装修公司整改。各个地方的条款会不一样。
装修公司有责任呀 因为他们属于正常开工 公司理应负全责
装修公司有责任呀 因为他们属于正常开工 公司理应负全责
说实话家装的工期一般是45-60天就旦常测端爻得诧全超户可以了,您的这种情况可能牵扯一个春节的问题,所以就延期了。只有活可以接受,协商一下差不多就可以了。搞的关系紧张将来质保事情也难办。
就像你说的损耗人力、物力。装修这一块比较乱,没有统一行业标准和监管机制,出现这种问题往往业主很难赢过装旦常测端爻得诧全超户修公司,我朋友就是装修公司的设计师,装修合同好多都是坑,业主说不过公司的,建议协商和解好一些。
合同在那里放着,你自己没有在意这个细节问题, 这就是你的大意拉。 如果当时的合同上面写得有赔偿的话,他们怎么可能敢拖拖拉拉的。 所以,还是算了吧。 要吵起来伤人,伤财,伤时间。
是刚装修完吗?一般装修完装修公司都是有保修的,可以找项目负责人来看一看怎么赔偿
证明对方材料与合同约定不服,起诉到法院要求对方继续履行合同赔偿损失或是要求撤销合同赔偿损失。
修理、测试、检验等工作 268条依据《华民共合同》 251条、承揽合同承揽按照定作要求工作交付工作定作支付报酬工作 承揽工作式包括、复制、定作
你当初的合同有通过法律部门鉴定是否有效呢?如果有效你就不用想太多直接告装修公司就好了也可以和装修公司协商解决要在给他们一个期限然后协商看减少你装修费用的百分之多少
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
由你所说“进度款拖延了很久没打给他们”可以判断是你方违约在先,你能拿出对方违约在先的证据当初签订合同的目的就是为了制约对方,正是因为你先违约所以对方才敢这么拖——这是我的判断,你就可以打官司,对你很不利。
如果我的判断错误,且这种制约是相互的
你如果觉得你现
LD=0。
二、其违约赔偿一般的计算公式为,双方由约定的,一般因为装修队的原因导致工期延误,建设方和承包商在合同条款中一致同意,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的,C为原始合同规定的总金额.15C&47。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本、在家庭装修中,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任。
三,如果承包商不能在规定的日期前完成项目。LD为每个工作日的违约赔偿金,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任,T为原始合同规定的项目完工时间,没有具体的数额一、在大型的建设项目中;T,时间是施工的基本要素,从其约定
这个我不知道,但是装修公司没有营业执照你也敢选啊?
这个你问一下有关人士咯,不要选没有营业执照的装修公司,要选大型的嘛
因为如果全部返工。合理价位,自己也不会有麻烦; 2:如果你原先的水泥地面就不平,也没有经过找平,还是复合地板,这个会影响以后的使用;不是原则性的问题,就此放过,工人们辛苦了一,如果是安装歪了、卫生间的水管接头。 你一共才6W块的装修,因为如果是实木地板,一般利润在10%左右,装修公司的施工队:要检查是否有空鼓,它不会赔给你的,工钱肯定不止这个价,不知道你房子面积有多大,如果底下不平;倒是你地板走路有响声、两个月。 当然,责任不全在施工队.,他应该是赔你更多; 还要看你铺的是实木地板,吃饭钱总是要赚回来的,责任在施工方,下面垫个木方什么的,以后会起翘的,比如抹些水泥,如果你要算细帐; 3,这跟师傅的经验有很大关系,无法纠正:1000元左右、卫生间瓷砖铺贴不均匀; 你要多了,还是要处理一下1,予
你可以要求赔偿损失,你可以要求装修公司承担违约责任并赔偿损失,如果装修公司拒绝完工,对于已经施工完成的部分。防水可以要求装修公司依照合同完工,鉴定不合格你可以拒绝付款并要求装修公司赔偿损失,经鉴定合格后你应该付款装修公司存在着多项违约行为
还可以要求装修公司重新排线并承担相应费用及损失。
你们要给赔偿的,最好协商处理。当然打官司法院会给你们进行责任划分,因为他也有责任应该是雇用关系
按照法律规定你们是有责任的,这种事情最好是协商解决。打官司对谁都不好,还有很大的费用。
还是请装饰公司半包。,可以把给他家装修的人员全部介绍给我,其中重要的一条就是,价格比专修公司能便宜不少。,我也谈谈这个问题——我的一位朋友极力建议我清包,活做得确实不错另一位朋友则严肃地告诉我。,我请了装修公司,说他家的施工队如何的好,施工人员的安全事故是由装修公司负责的就这一点非常打动我这个话题我一直不想多说,看到楼主这个帖子。也到他家看了。说了不少理由。
这个问题不似我说的这么简单要分清楚这到底是承揽还是雇佣。但是在具体的司法实践中,那么定做人的赔偿义务很小很小!如果按照承揽合同的话
临时雇佣的属于你的问题工程队 和家装公司 都是他们负责!
你说的这个问题责任应该在装修公司,是他们的问题造成的损失,理应由他们进行赔偿。首先如果是装修公司的原因造成的错误,责任就应该由装修公司承担,打掉重装是肯定的,不过如果打掉重装后对装修效果有影响,那么装修公司也要负责解决,具体的解决措施就有很多了,看你们自己协商
燃气管道和设施造成损失的,装修人应当负责修复和赔偿、停水停电,由装修人负责赔偿,装修人可以向装饰装修企业追偿;属于装饰装修企业责任的、物品毁坏等、渗漏水因住宅室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞。装修人擅自拆改供暖
你都只能和其他债权人按比例分享该公司破产清算后的财产,也可以直接向法院起诉。不管采用哪一种方式你要去办理该公司破产手续的部门登记